Договор на монтаж кондиционера образец скачать

Договор на монтаж кондиционера образец скачать

Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.3.1.

Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей.3.2.

Договор на обслуживание кондиционеров

2. Права и обязанности Сторон. 2.1.

2.1.3.Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях и решениях по выполнению услуг согласно Договору, представляя для этого все необходимые документы. 2.1.4.Обеспечить место для ответственного хранения оборудования и материалов Поставщика. 2.1.5.

В течение 5 (пяти) дней с момента получения акта о выполненных услугах от Подрядчика, принять его и подписать, либо отказаться от приемки, представив и подписав с Исполнителем мотивированный отказ с указанием перечня доказанных заводских или монтажных дефектов со сроками их устранения.

Типовой образец договора купли-продажи кондиционера

Причем представители обязательно должны иметь доверенность, выписанную доверителем, так как это не менее важное условие.

Доверенность физических лиц заверяется у нотариуса, что касается юридических лиц, то доверенность и вовсе можно заверить подписью руководителя или печатью организации.

Выделяя важные условия документа, то сюда принято относить, как договор, так и цену. Первый пункт, как правило, посвящается предмету сделки, а именно – кондиционеру.

Поэтому следует внимательно и детально прописать все характеристики, сведения о кондиционере.

Более того, стоит указать и то, что покупатель обязан принять товар и внести за него соответствующую оплату. Но покупатель может отказаться от этого, если получает товар ненадлежащего качества. Второй пункт не менее важен, он прописывает цену на оборудование.

Договор подряда на монтаж оборудования

__________________, ул. _____________________, дом _______. (название населенного пункта) (название улицы) (номер дома) 1.2.

2. Права и обязанности сторон 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора; 2.1.2.

принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п.

1.1. Договора, для монтажа оборудования.

Договор на выполнение работ по установке кондиционера

Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

3.1. Заказчик обязуется: 3.1.1.

Передать Подрядчику в _________________ срок со дня подписания настоящего договора до начала производства работ: — строительную площадку (Объект), что включает в себя обеспечение беспрепятственного доступа сотрудников и исполнителей на стройплощадку в течение всего срока выполнения работ. 3.1.2. Осуществить приемку работ и конструкций в соответствии со СНиП. 3.1.4.

Договор на установку кондиционера образец бланк

Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.1.2.

Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.1.3. Обслуживание производится исключительно сотрудниками «____________________».

предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ;провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание;выполнить в полном объеме

Срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ составляет 12 (двенадцать) рабочих дней.

4.3. Оплата доставки Товара за пределы МКАД производится по прейскуранту Подрядчика и составляет ______ руб. 5.1. Тара и упаковка Товара должна соответствовать обычно принятой для подобного рода товара, а также обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке.

6.1.Платеж за исполненное по Договору (проданный Товар, выполненные Работы) осуществляется Заказчиком в сроки, установленные в п.

6.2., в рублях. 6.2. Порядок расчетов по Договору: 6.2.1. Оплата стоимости Товара (Оборудования) производится: 100 (сто) % предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора. 6.2.2.

Образец договора на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров, заключаемый между юридическими лицами

Расход указанных материалов не должен превышать значений, предусмотренных для данного вида оборудования;по согласованию сторон, на основании отдельных счетов оплатить работы третьих лиц (альпинист, спецтехника и.т.п.

), если для выполнения Работ потребуется привлечение таковых;предоставить представителям Исполнителя необходимые условия для выполнения работ и возможность беспрепятственного их выполнения по настоящему Договору с до часов, в рабочие дни, а при необходимости и в выходные дни.

На все время действия Договора обслуживающему персоналу обеспечить доступ к обслуживаемому оборудованию, его удаленным узлам, магистральным трубопроводам;предоставить представителям Исполнителя возможность доступа к сетям, обеспечивающим электропитание и отвод дренажа;принять у Исполнителя работы по настоящему Договору и своевременно подписывать Акты сдачи-приемки работ при их надлежащем исполнении.3.1.

Договор на продажу, поставку кондиционеров

2.2.

Частичная поставка Оборудования допускается только на основании предварительного письменного согласия Покупателя. 2.3. Поставка Оборудования осуществляется на условиях доставки Поставщика. 2.4. Погрузка Оборудования на складе Поставщика осуществляется Поставщиком и за его счет.

2.5. Приемка-передача Оборудования подтверждается подписанием Сторонами товарной акта приема-сдачи оборудования. Датой поставки Оборудования является дата подписания Сторонами акта приема-сдачи оборудования без замечаний Покупателя. 2.6. При приемке Оборудования Покупатель проводит проверку Оборудования на предмет его соответствия спецификации, количеству, комплектности и товарному виду.

Договор продажи и установки кондиционеров образец

Образец договора поставки оборудования и проведения пуско-наладочных работ кондиционеры Договор поставки оборудования и проведения пуско-наладочных работ г.

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществить: Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное Оборудование, а также выполненные Поставщиком монтажные и пуско-наладочные работы в порядке, установленном настоящим Договором.

Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, его качество соответствует всем применяемым стандартам и требованиям. Доставка Оборудования осуществляется на объект Заказчика, расположенный по адресу: Москва, ул.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

• Примеры договоров на поставку и монтаж кондиционеров, образцы
• Бланк договор на установку кондиционера- Договор на монтаж кондиционера,типовой образец на монтаж
• Договор на обслуживание кондиционеров
• Наши работы по кондиционированию в Красноярске и Крае.
• О затратах на приобретение, установку и обслуживание кондиционеров
• Установка кондиционеров в Красногорске

Примеры договоров на поставку и монтаж кондиционеров, образцы

Договор на установку кондиционера образец бланк Юрист-Онлайн С помощью данного договора происходит регулирование прав и обязанностей обеих сторон, в данном случае ими являются заказчик и исполнитель.

По своей сути, данный вид договора относится к договору подряда. К составлению договора на установку кондиционера следует отнестись достаточно серьезно. Договор на установку кондиционера Учитывая, что в данном договоре существует достаточно изрядное количество нюансов, следует выделить особо важные из них, которые следует оговорить в тексте договора.

Важно указать точный адрес, по которому будет производиться установка оборудования. Также можно оговорить, при каких условиях исполнитель приступит к выполнению работы, можно указать то, что он начнет установку лишь после полной оплаты услуг.

Важно оговорить точные сроки выполнения работы. Не стоит забывать и об указании начала действия договора. Договором возможно установить форму, валюту и сроки оплаты. Оговорить предоплату выполнения услуг, либо оплату работы частями. Касательно формы оплаты в договоре возможно указать денежный перевод в качестве оплаты выполняемых услуг.

Также следует указать срок, в течение которого заказчик имеет право предъявить исполнителю претензии касательно неисправности. В договоре следует оговорить права и обязанности исполнителя и заказчика.

Также важно указать ответственность, которую понесет исполнитель в случае причинения вреда имуществу. Договором возможно урегулировать ситуацию, в которой заказчик по любым причинам отказывается от выполнения исполнителем данных работ.

В таком случае, как правило, заказчик обязан возместить понесенный ущерб в полном размере. В договоре важно указать гарантийные сроки, а также варианты исправления данных дефектов.

Важным моментом в составлении договоров на установку кондиционера является указание видов ответственности сторон в тех или иных случаях.

Способы и порядок урегулирования споров. В договоре возможно указать обстоятельства, связанные с непреодолимой силой, способы урегулирования возникшей ситуации, способы оповещения о возникновении оной и т.

Не стоит забывать и о порядке расторжения договора и ответственности для обеих сторон. Ниже расположен типовой бланк и образец договора на установку кондиционера, вариант которого можно скачать бесплатно. Читать документ далее.

Договор на установку кондиционера образец Мы готовы к рассмотрению комментариев относительно условий, указанных в договоре, однако только в случае если. Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им Оборудование согласно спецификации Приложение к настоящему Договору Покупателю для. Образец договор на установку кондиционера портал.

Поскольку, как уже было отмечено выше, кондиционер не относится к оборудованию типа «включил в розетку и работает», то его первоначально необходимо учитывать на счете 07 «Оборудование к установке» как оборудование, требующее монтажа, то есть как оборудование, которое вводится в действие только после сборки его частей и прикрепления к несущим конструкциям или опорам. В бухгалтерском учете ООО «Ирика» были сделаны следующие записи: Д-т 60 К-т 51 — произведена оплата стоимости сплит-системы, дополнительного оборудования и дополнительных аксессуаров на основании договора купли-продажи, счета от климатической фирмы и выписки банка на сумму 77 руб.

Бланк договор на установку кондиционера- Договор на монтаж кондиционера,типовой образец на монтаж

Условия платежа. Порядок расчетов по Договору: Права и обязанности сторон. Ответственность сторон. В Случае, указанном в п. Необоснованное уклонение отказ от подписания необходимых документов п.

Наши работы по кондиционированию в Красноярске и Крае

Договор на установку кондиционера образец бланк Юрист-Онлайн С помощью данного договора происходит регулирование прав и обязанностей обеих сторон, в данном случае ими являются заказчик и исполнитель. По своей сути, данный вид договора относится к договору подряда. К составлению договора на установку кондиционера следует отнестись достаточно серьезно.

Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п. Для выполнения работ, указанных в п. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

Р руб. Как правило данные бренды не имеют истории, крайне ненадёжны в эксплуатации, нет поддержки со стороны официальных дистрибьюторов и сервисных центров, и попадают такие модели в Россию в сезон, когда в жару клиенты готовы установить что угодно, лишь бы побыстрее и подешевле.

Для продвижения продаж зачастую пишут «страну происхождения» данной модели, ссылаясь на ЕС. Это несколько некорректно, так как в Европе может быть зарегистрирована торговая марка или компания-владелец этой марки, но данное оборудование — «чистокровный Китай».

Почему лучше заказать монтаж кондиционера в Красногорске в нашей организации Если Вы проживаете в Красногорске, несмотря на удобство работы с компаниями, которые имеют интернет-ресурс для продвижения продаж, не поленитесь — пройдите в офис, ознакомьтесь с организациями.

Красногорск не столь большой город, чтобы нельзя было за пару часов подъехать в разные организации, предлагающие услуги по установке и монтажу кондиционеров. Уверены, выбор падёт на нас.

Преимущества работы с крупной местной климатической компанией налицо: При монтаже кондиционеров и приточных установок используются все те же материалы, выезжают те же бригады: Через наш город проложены 2 федеральные трассы:

Скачать Образец договора на демонтаж и монтаж на Кондиционеры — Монтаж — Демонтаж — Продажа — Ремонт — Обслужывание., договор на Договор подряда на установку кондиционера в Москве по т: +7().

Вступление Договора в силу Договор вступает в силу с момента его заключения и подписания приложений к нему и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Договор составлен в 2 двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства , препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Not found Стоимость указанных выше работ определяется менеджером в каждом конкретном случае отдельно.

Установка кондиционеров в Красногорске

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание ТО , обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров в дальнейшем Оборудование на Объекте Заказчика.

Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.

Работы по ТО Оборудования производятся по адресу: Исполнитель обязуется: Заказчик обязуется: Расход указанных материалов не должен превышать значений, предусмотренных для данного вида оборудования; по согласованию сторон, на основании отдельных счетов оплатить работы третьих лиц альпинист, спецтехника и.

На все время действия Договора обслуживающему персоналу обеспечить доступ к обслуживаемому оборудованию, его удаленным узлам, магистральным трубопроводам; предоставить представителям Исполнителя возможность доступа к сетям, обеспечивающим электропитание и отвод дренажа; принять у Исполнителя работы по настоящему Договору и своевременно подписывать Акты сдачи-приемки работ при их надлежащем исполнении. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях.

Стартовые вложения в бизнес Заключение договоров с поставщиками Чтобы начать действовать и зарабатывать в этой сфере, Вам необходимо заключить договор с крупной компанией по продаже кондиционеров. Компания может быть не единственной, ведь разные фирмы зачастую реализуют линейки кондиционеров разных производителей.

Договор на обслуживание кондиционеров с юридическими и физическими лицами Договор на обслуживание кондиционеров Для проведения сервисных работ по обслуживанию кондиционеров в нашей компании заключается договор «На сервисное обслуживание». В условиях договора обязательно указывается перечень работ, выполняемых по договору на Сервисное обслуживание.

Звонок или заявка Звонок нам по телефону или заявка на сайте Выезд замерщика Выезд замерщика на объект, консультация и замер Составление сметы Составление сметы и отправка её на Вашу почту Заключение договора Поставка и монтаж оборудования Всем Клиентам гарантировано Официальная гарантия Работаем только с качественным оборудованием и даём гарантию на технику до 5 лет, на монтаж до 3 лет. Без переплат Выезд, консультация на объекте, составление сметы, персональный менеджер на протяжении всей сделки — бесплатно!

Образец договора на монтаж кондиционера

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Образец договора на монтаж кондиционера». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Стоит прописать и особенности и сроки оплаты; порядок, сроки поставки оборудования. В том случае, если предполагается оформление акта приема-передачи, то этот факт должен быть указан обязательно; ответственность сторон.

С помощью данного договора происходит регулирование прав и обязанностей обеих сторон, в данном случае ими являются заказчик и исполнитель. По своей сути, данный вид договора относится к договору подряда.

Договор на монтаж кондиционера образец скачать

Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком.
Исполнитель не имеет права предъявлять какие-либо дополнительные требования на основании частичных изменений в графике производства работ, за исключением изменений касающихся проведения работ в не рабочее время.

Цены на поставляемое Оборудование определяются в рублях на условиях статьи 2 настоящего Договора и приведены в Спецификации. Цены на Оборудование включают в себя стоимость непосредственно Оборудования, гарантийного обслуживания Оборудования, НДС и иных налогов и сборов. Общая сумма настоящего Договора составляет _____ (_______) рублей, включая НДС — ______ (________) рублей.

В соответствии с условиями сделки одна сторона передает в собственность другой оборудование (приборы, машины, станки, технологические механизмы и т.д.). В соглашении обязательно должны быть указаны предмет и его стоимость.

Также нужно детализировать характеристики товара – год выпуска, модель, вид, марку, назначение, техническое состояние.

Качество Оборудования должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя Оборудования, РФ.

Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а при завершении работ — окончательную, уборку строительной площадки в объеме работ по настоящему Договору.

Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с момента передачи Оборудования и подписания Сторонами акта приема-сдачи оборудования без замечаний Покупателя.

Доверенность физических лиц заверяется у нотариуса, что касается юридических лиц, то доверенность и вовсе можно заверить подписью руководителя или печатью организации. Выделяя важные условия документа, то сюда принято относить, как договор, так и цену. Первый пункт, как правило, посвящается предмету сделки, а именно – кондиционеру.

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченным органом.

Более того, стоит указать и то, что покупатель обязан принять товар и внести за него соответствующую оплату. Но покупатель может отказаться от этого, если получает товар ненадлежащего качества. Второй пункт не менее важен, он прописывает цену на оборудование.

В случае перенесения сроков выполнения Работ согласно п. 7.5., стороны подписывают соответствующий Протокол и назначают новую дату проведения Работ. 7.7. Работы производятся непосредственно Подрядчиком либо его Контрагентом.

Договор на монтаж, установку кондиционеров

В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается ____ месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.3.1.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается ____ месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.2.6.

В этой статье договора поставки и монтажа кондиционеров оговариваются обязательства поставщика перед покупателем. Первая сторона поставляет кондиционеры, вторая получает и производит оплату.

Образец договора на монтаж сплит систем

Факт монтажа и обучения сотрудников удостоверяется уполномоченными представителями сторон путем подписания двустороннего акта. Сторонами в образце договора купли-продажи оборудования являются покупатель и продавец. В качестве покупателя и продавца могут выступать дееспособные физические лица (граждане) и юридические лица без ограничений.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г.

В цену Договора входят стоимость товара самого и расходных материалов, тары, упаковки и Товара маркировки, а так же стоимость монтажных и пусконаладочных НДС.

Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей.

Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду. Статья 6. ФОРС-МАЖОР 6.1.

Устранить по требованию Заказчика все недостатки и дефекты, выявленные в момент сдачи-приемки работ, в срок до _____ дней или в сроки, согласованные с Заказчиком.

Чтобы начать бизнес по продаже и установке кондиционеров, требуются минимальные стартовые вложения в размере около $15 000.

Договор купли продажи кондиционера с установкой образец

Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, данный документ является гарантийным сертификатом качества. 5.2.

Оставшаяся оплата в размере ____% (____________ процентов) от общей суммы настоящего Договора осуществляется Покупателем после поставки Оборудования в течение ___ (_______) банковских дней с даты подписания Сторонами акта приема-сдачи оборудования без замечаний Покупателя на основании оригинала счета Поставщика.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, данный документ является гарантийным сертификатом качества. 5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 5.3.

Перечисляются дополнительные услуги, например, консультативные, оказываемые поставщиком, а также срок их действия.

Для работы с детьми в оздоровительных лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей, в летних загородных дошкольных учреждениях, при проведении туристских походов, экспедиций, экскурсий, организуемых органами управления образованием и образовательными учреждениями, как правило направляю… В образце договора на поставку кондиционеров упоминается наличие сертификатов Российской Федерации, копии которых, заверенные у нотариуса, будут переданы покупателю вместе с кондиционерами в момент приемки.

Бесплатная консультация юриста

Договор на монтаж и установку кондиционеров – документ, четко определяющий сроки выполнения работ, стоимость, оговаривает месторасположение блоков климатической системы. Нередко требует дополнения в виде разрешения компетентных органов на установку внешнего блока на фасаде здания, имеющего культурную, архитектурную, историческую ценность.

Юридический портал Рука Закона — актуальная информация, новости, база документов и бесплатная консультация.

Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

Типовой договор на сервисное обслуживание кондиционера

Имеют ли право охранники ЧОПа требовать предоставить мои личные вещи для осмотра (содержимое пакета, сумок и карманов)?

Оговариваются обязанности принимающей стороны по проверке соответствия внешнего вида, количества и спецификации оборудования. А также действия при несоответствии. Стоимость услуг Поставщика по настоящему пункту Договора и стоимость временного использования Оборудования включены в стоимость Оборудования согласно Спецификации. 4.10.

Рамочный договор на монтаж кондиционеров

В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательствам Российской Федерации. 11.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 11.3.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 12. Вступление Договора в силу 12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и подписания приложений к нему и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. 12.2.

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 13.

Not found

Стоимость указанных выше работ определяется менеджером в каждом конкретном случае отдельно.

Если при проведении Работ возникнет необходимость проведения дополнительных общестроительных, такелажных, подъемно-транспортных или электротехнических работ, стоимость которых не была включена в спецификацию, а также использование дополнительных, не вошедших в спецификацию расходных материалов (термоизоляционных и дренажных труб, электрического кабеля, декоративных коробов, кронштейнов и пр.), стороны рассмотрят вопрос о составлении дополнительной спецификации и оплаты по выставленному Подрядчиком счету в случае выполнения Работ силами Подрядчика, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет.

                                      договор №

Внимание Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: — задержка Подрядчиком начала монтажа более чем на по причинам, не зависящим от Заказчика; — систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на ; — . 10.2.

Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях: — финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на ; — остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ; — . 10.3.

Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне. 11. Прочие условия 11.1.

Важно Гарантии Подрядчик гарантирует: 9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты связанные с некачественным монтажом СКВ, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки с Заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются 2-сторонним актом.
Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц. 10. Расторжение Договора 10.1.

Договор на поставку и монтаж кондиционеров

Обязанность получения необходимых согласований (разрешений) собственником здания и (или) городскими службами для монтажа оборудования на фасадной части здания или других его частях, если эти согласования потребуются, возлагаются на Заказчика.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи — приемки выполненных работ направляет Исполнителю 1 (Один) экземпляр подписанного Заказчиком Акта сдачи — приемки выполненных работ или мотивированный отказ в его подписании. 4.3.

В случае, если работы по настоящему Договору выполнены с нарушением технологии работ, они не подлежат оплате до устранения нарушений за счет Исполнителя. 4.4. Перечень дефектов и срок их устранения оформляется Актом за подписями Заказчика и Исполнителя.

Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (Пяти) дней со дня получения им Акта сдачи – приемки выполненных работ. Исполнитель обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней. 4.5. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном Акте. 4.6.

Заказчик обязан обеспечить на весь срок проведения Работ соответствие мест установки оборудования требованиям эксплуатационной документации Изготовителя, правилам Техники безопасности и пожарной безопасности. 7.4.

2., п.7.3, п.7.4.

перенести сроки выполнения Работ, а также взыскать с виновной стороны штраф и убытки в соответствии с условиями настоящего Договора. 7.6. В случае перенесения сроков выполнения Работ согласно п. 7.5., стороны подписывают соответствующий Протокол и назначают новую дату проведения Работ. 7.7. Работы производятся непосредственно Подрядчиком либо его Контрагентом. 8. Ответственность сторон. 8.1.

Исполнителя для выполнения работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 6.2. Заказчик вправе: 6.2.1. осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора; 6.2.2.

отказаться полностью или частично от работ, выполнение которых предусмотрено Договором, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных расходов (на основании подтверждающих документов). 7. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 7.1.

Исполнитель гарантирует, что качество выполняемых им работ по Договору соответствует действующим стандартам, нормам и правилам. 7.2. Срок гарантии на материалы и работы, используемые и выполненные в рамках настоящего договора, составляет 12 (Двенадцать) календарных месяцев.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации климатического оборудования, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

Данная сделка заключается в письменной форме между Заказчиком – владельцем оргтехники и Исполнителем – фирмой специализирующейся на ремонте данного оборудования.

Предмет договора – разовое техническое обслуживание Исполнителем оборудования Заказчика, который обязуется произвести оплату предоставленных услуг.

Перечень предоставляемого Заказчиком оборудования составлен в Приложении к договору.

Сторонами оговариваются и вносятся в договор:

• адрес, по которому будет осуществляться техническое обслуживание оборудования;
• время и дни, в которые Исполнитель может беспрепятственно производить осмотр и ремонт оборудования;
• стоимость обслуживания;
• порядок разрешения споров;
• срок действия, условия и порядок расторжения договора.

Сделкой предусмотрены форс-мажорные обстоятельства, а также обязанности сторон.

Особые условия

Положения, которые не предусмотрены данным договором, регулируются Гражданским Законодательством РФ. Согласно условиям сделки, участники сделки не могут передавать свои обязанности третьим лицам, не получив на то письменного согласия второй стороны.

Договор составляется в двух, одинаковых по силе экземплярах, и вступает в силу после двустороннего подписания.

Необходимым условием является достоверное внесение сторонами своих юридических адресов и банковских данных.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика. Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.3. Работы по ТО Оборудования производятся по адресу: .

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

• произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). Обслуживание производится исключительно сотрудниками «».

• предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ;
• провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание;
• выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

2.2.Заказчик обязуется:

• выплатить Исполнителю вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого определены п.3.1-3.4 настоящего Договора;
• по предварительному согласованию Сторон, своевременно оплатить расходные материалы, предусмотренные нормами производителя в случае использования таковых.

  Расход указанных материалов не должен превышать значений, предусмотренных для данного вида оборудования;

• по согласованию сторон, на основании отдельных счетов оплатить работы третьих лиц (альпинист, спецтехника и.т.п.

  ), если для выполнения Работ потребуется привлечение таковых;

• предоставить представителям Исполнителя необходимые условия для выполнения работ и возможность беспрепятственного их выполнения по настоящему Договору с до часов, в рабочие дни, а при необходимости и в выходные дни.

  На все время действия Договора обслуживающему персоналу обеспечить доступ к обслуживаемому оборудованию, его удаленным узлам, магистральным трубопроводам;

• предоставить представителям Исполнителя возможность доступа к сетям, обеспечивающим электропитание и отвод дренажа;
• принять у Исполнителя работы по настоящему Договору и своевременно подписывать Акты сдачи-приемки работ при их надлежащем исполнении.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора.

3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях.

3.3.

Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования (диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов), согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1. Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком.

4.2. Исполнитель обязан приступить к ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, не позднее, чем через рабочих дней с момента подписания Договора.

4.3 Регулирование темпов работ является полной ответственностью Исполнителя. Исполнитель не имеет права предъявлять какие-либо дополнительные требования на основании частичных изменений в графике производства работ, за исключением изменений касающихся проведения работ в не рабочее время.

4.4. Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни. Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за рабочих дня до начала проведения конкретных работ.

4.5. ТО Оборудования должно осуществляться Исполнителем с понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни. Во время проведения ТО Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте.

4.6. При мотивированном отказе Заказчика подписать Акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору, он должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя с указанием причины отказа в течение трех дней с момента предоставления Акта, в противном случае работы считаются надлежащим образом сданными.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1.

При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательства по Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченным органом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РФ.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. в установленном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами.

7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3.

Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства по настоящему Договору и не начала устранять недостатки в течение рабочих дней с момента письменного уведомления, или не устранила эти недостатки в согласованные сроки. Такое расторжение будет действительно с момента проведения взаимных расчетов между Сторонами.

7.5. После прекращения действия настоящего Договора его положения будут применимы (исключая положения касающегося проведения работ) до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего Договора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Взаимоотношения сторон, которые не оговариваются настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством РФ.

8.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов.

8.4. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будет иметь силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра (по одному экземпляру у Заказчика и у Исполнителя) имеют одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Исполнитель

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать: