Скачатьдоговор на работы по очистке кровли от снега и наледи

Содержание

Договор подряда на очистку снега с юридическим лицом скачать

Гапсальская,. № п/п Наименование работ Здание Кв. м. Тариф (руб/м. кв) Стоимость с НДС (руб.) 1. Очистка крыш зданий от снега.

Заказчиком осуществляется проверка представленного Акта приемки выполненных работ по вывозу снега с подтверждающими документами и, в случае отсутствия замечаний, подписывается Акт приемки выполненных работ по вывозу снега.
Цена за куб.м. руб. Стоимость работ без НДС руб. Сумма НДС руб. Стоимость работ с НДС руб. район Всего по району: район Всего по району: Всего по предприятию: Настоящий Акт является основанием для расчетов сторон.

Образец договора на оказание услуг по очистке территории от снега

В случае невозможности оказания услуг (отсутствия у Подрядчика соответствующего разрешения/лицензии на выполнение каких-либо работ/услуг, являющихся предметом настоящего договора), Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо с согласия Заказчика без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица.

Заказчик обязан оплатить выполненные работы в срок не позднее ____ со дня подписания акта об услугах, оказанных по настоящему договору.

Об изменении данных, указанных в разделе 12 настоящего Договора, Стороны обязуются информировать друг друга в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения указанных изменений.

При отсутствии указанного уведомления вся информация, направленная по последним известным данным, считается направленной надлежащим образом.

Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — обеспечить беспрепятственный доступ работников и техники Подрядчика к объектам; — уведомить Подрядчика о ______________________________________________ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) на объектах. 1.2.1.

Договор на уборку снега с крыш 2019 г.

Понижающий коэффициент, полученный по результатам проведенного электронного аукциона Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента в руб.

Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ на Территорию во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения.

В течение ________ со дня подписания акта оказанных услуг вывезти за пределы территории, указанной в п.

С этим документом часто просматривают:

При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает ограждение места сброса снега, наледи и контролирует отсутствие доступа людей и транспорта в эти места.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также предназначенных для возведения Объекта строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря несет Подрядчик.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пп. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.12 настоящего Договора, вследствие чего Заказчику были причинены убытки, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения таких убытков при условии их документального подтверждения.

Договор подряда на очистку снега с юридическим лицом скачать бесплатно

Окончание: ________________________________________. 2.1. Исполнитель обязуется: 2.1.1. Приступить к оказанию услуг не позднее срока, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора. 2.1.2. Оказать услуги по уборке своими силами с использованием собственного оборудования. 2.1.3. Исполнять указания Заказчика о порядке оказания услуг по настоящему Договору.

Обеспечить доступ сотрудников и оборудования Исполнителя на территорию, указанную в п. 1.1 настоящего Договора.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком, и возместив Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора.

По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в период с «__»___________ ____ г. по «__»___________ ____ г. выполнить работы по уборке и вывозу снега (далее — «работы») с территории ____________________ (далее «Территория»), расположенной по адресу: ____________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет __________ рублей (________________________________________________________________________________________). В том числе НДС 20 % ___________ рублей (________________________________________________). Выполненный объем работ фиксируется в Акте сдачи ― приемки выполненных работ.

Подрядчик оказывает услуги только на кровлях, оборудованных страховочными средствами и ограждениями. В случае отсутствия ограждения Подрядчик организует привлечение к работам специально обученных специалистов и обеспечивает страховку своих сотрудников с использованием спецсредств.

Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются ими путем переговоров либо путем направления письменной претензии.

Срок рассмотрения письменной претензии 20 (двадцать) дней с момента получения ее Стороной.

Если по результатам переговоров (переписки) Стороны не приходят к согласию, то споры и разногласия передают на рассмотрение Арбитражного суда г.

Ресурс призван помогать в составлении договоров и любых других документов. Стараемся размещать только актуальные шаблоны и бланки. Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: поделитесь ссылкой с любой интернет аудиторией. При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью.

Договор на очистку кровли от снега и наледи образец 2017

Исполнитель выполняет работы по очистке дорог от снега с момента заключения настоящего Договора и до «__»_____________ ____ г.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет __________ лет с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи завершенного строительством Объекта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной пп. 6.1.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере, определенном п. 11.3 настоящего Договора.

По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке территории _________________, расположенной по адресу: _________________, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Перечень мероприятий по уборке территории определен в задании Заказчика (Приложение N _________________, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА. 2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2 с учетом НДС. 2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет рублей ( ).

И.О.) в лице , действующ (должность, Ф.И.О.) на основании , с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и , именуем в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ (должность, Ф.И.О.) на основании , с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта) стороны, заключили настоящий Акт о нижеследующем: 1.

В случае отсутствия своевременной уборки снега штраф АТИ может составлять около 90 тысяч рублей. Услуги снегоуборочной фирмы и заключение договора обойдутся Вам гораздо дешевле.

Договор на уборку снега с крыш

Проверять ход и качество оказываемых услуг по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

Для выполнения услуги уборки снега с территории стоит обращаться к профессионалам. Иногда достаточно помахать лопатой, иногда нужна механизированная уборка с помощью трактора. В этом случае необходим договор на уборку снега трактором.

Заказчик обязан: 2.1.1. Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя и установить на месте складирования и сбора снега контейнер (бункер), предназначенный для механизированной погрузки в спец.транспорт, объемом ___ куб.м.

Заказчик обеспечивает наличие площадки для установки контейнера (бункера) и свободных подъездных путей с твердым покрытием.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.

Договор подряда на производство работ по уборке улиц и проездов

Виды и стоимость услуг по очистке крыш от снега, сосулек и наледи определены в «Тарифах на работы» (Приложение ).

Требовать возмещения ущерба, понесенного по вине Исполнителя либо его сотрудников, при соответствующем установлении вины последних в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Оплата производится после выполнения работ в полном объёме, после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х рабочих дней с момента поступления счёта Подрядчика.

Аванс в размере _____ (_________) рублей выплачивается Заказчиком в течение _______ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора в следующем порядке: ________________ (варианты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя).

Услуги промышленных альпинистов | высотные работы

Скачатьдоговор на работы по очистке кровли от снега и наледи

скачать полный текст

Приложение 2

к постановлению Правительства Москвы

от 15 ноября 2005 г. N 892-ПП

Норматив Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2005/04

1. Общие положения

1.1. Настоящий норматив имеет целью принятие мер, обеспечивающих качественное содержание кровель в зимний период.

1.2. Требования настоящего норматива обязательны для исполнения собственниками, иными законными владельцами/управляющими жилых домов; обслуживающими ремонтными организациями.

1.3. За неисполнение требований настоящего норматива исполнители несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

2. Основные требования

2.1. Очистка кровель от снега и наледи относится к разряду особо опасных работ, выполняемых на высоте, требует соблюдения правил техники безопасности и оформляется письменным нарядом на особо опасные работы с указанием мероприятий по технике безопасности, фамилий исполнителей и их распиской в наряде.

2.2. К работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование и допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида работ.

Повторная проверка знаний рабочими безопасных методов производства работ должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

Заключить договор на очистку крыши от снега

2.3. Регулярная очистка кровель производится рабочими подрядной организации, эксплуатирующей здания, для чего создаются специальные бригады рабочих в составе не менее 3 человек в каждой бригаде.

2.4. К работам по очистке кровель допускаются рабочие после их инструктажа под непосредственным руководством мастера или прораба, которые несут персональную ответственность за безопасные методы производства работ.

2.5. При обильных снегопадах допускается выделять для очистки кровель от снега и наледи разнорабочих, дворников, рабочих по дому (при их согласии), обученных и прошедших производственный инструктаж по правилам техники безопасности и имеющих медицинский допуск к работе на высоте.

В случае привлечения к работам по очистке кровель рабочих другой специальности ответственность за соблюдение ими правил техники безопасности возлагается на руководителя, организующего работы на данном участке.

2.6. Контроль за содержанием и очисткой кровель осуществляет руководитель (главный инженер) подрядной организации.

3. Условия производства работ

3.1. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега и наледи, не допуская их накопления более 10 см.

При перепадах температур наружного воздуха с переходом на положительные на металлических и мягких скатных кровлях (за исключением кровельного покрытия) должны быть полностью очищены кровельное покрытие, желоба, свесы и установленные на водоприемных воронках крышки-лотки.

3.2. Не рекомендуется производить очистку от снега железобетонных крыш с внутренним водоотводом, так как эти крыши имеют достаточный запас прочности.

Очистку таких крыш от снега и наледи следует производить лишь в случае протечек на отдельных участках.

На домах с железобетонными скатными крышами с металлическими свесами при оттепелях, обильных снегопадах, если наблюдается обледенение свесов, очистку от наледи производить немедленно.

3.3. Независимо от уклона крыш очистка их от снега и наледи выполняется при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки.

3.4. Персонал, работающий на крыше, должен иметь нескользящую (резиновую, валяную) обувь.

3.5. Очистку кровель разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами.

Сколы льда с кровель категорически запрещаются.

3.6.

При сбрасывании снега с крыши до начала работ должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих: тротуары и в необходимых случаях проезжая часть улицы освобождаются от транспорта и ограждаются на ширину возможного падения снега; на время работы выставляются дежурные, на данном участке все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны. Расстановка дежурных производится руководителем (мастером или прорабом), который организует работу по очистке кровель.

3.7. При оттепелях, обильных снегопадах в первую очередь опасные зоны ограждаются. Очистка кровель от снега и наледи зданий с металлическими и скатными кровлями, а также выступающих элементов фасада, выходящих на основные магистрали, пешеходные зоны, зоны входов в подъезды, детские и игровые площадки, производится в течение двух световых дней.

Очистка кровель, выходящих на газоны и другие места территорий, где снижается вероятность травмирования прохожих, производится в течение 3 световых дней.

3.8. Указанные меры предосторожности (п. 3.6) должны выполняться при очистке козырьков подъездов и балконов.

3.9. Запрещается очистка кровель от снега и наледи при неблагоприятных погодных условиях (сильном ветре).

4. Подготовка к работе

До начала производства работ по очистке кровель от снега и наледи руководитель подрядной организации (мастер или прораб) обязан:

4.1. Проверить готовность бригады к производству работ:

— физическое состояние рабочих;

— состояние обуви и ее соответствие предъявляемым требованиям;

— наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;

— наличие необходимого инструмента и его исправность.

4.2. Проверить техническое состояние:

— парапетной решетки;

— надежность закрепления страховочных веревок;

— лестниц или стремянок около слуховых окон;

— водосточных труб, воронок и крепление их;

— выступающих частей на фасаде зданий.

4.3. Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных для обеспечения безопасности прохожих.

Место сброса снега, льда и мусора ограждается канатом на высоте 0,75-1,0 м по типовым стойкам с расстоянием между ними 6-8 м, проход пешеходов по улице временно закрывается.

Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него.

4.4. Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам производства работ с учетом специфических условий на данном участке.

4.5. Оформить письменный наряд — допуск на производство особо опасных работ.

Вызвать бригаду для очистки крыши от сосулек

5. Производство работ

5.1. Очистка кровель от снега и наледи производится в основном в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в темное время суток место работы должно быть хорошо освещено.

5.2. Очищать кровлю от снега следует со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков. Для предохранения кровельного покрытия от повреждений снег убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной не менее 5 см.

По этим соображениям с кровли не снимается и тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек.

5.3. При сбрасывании снега с крыши следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, установленных по проекту световых реклам, вывесок-растяжек, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства.

5.4. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы.

5.5. Воронки наружных водосточных труб следует закрывать на зиму специальными крышками-лотками из листовой стали для предотвращения скопления снега в воронках, обеспечения стока талых вод при оттепелях, минуя водосточные трубы, и снижения их обледенения. При наступлении устойчивой положительной температуры наружного воздуха крышки-лотки необходимо с воронок снять.

5.6. Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком.

5.7. После очистки кровли от снега и наледи следует проверить ее состояние и при выявлении нарушений принять меры по их устранению.

5.8. Настоящий норматив по очистке кровель жилых зданий от снега и наледи в части мероприятий по технике безопасности распространяется и на летнюю очистку кровель от мусора.

Договор на разовую чистку крыльца от снега

Скачатьдоговор на работы по очистке кровли от снега и наледи

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с существующим Законодательством, действующим на территории России. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика. 5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.5.4.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ).

Москва Соглашение сторон Настоящим оглашением ООО , именуемый в дальнейшем Заказчик и ООО , именуемый в дальнейшем Исполнитель удостоверяют, что услуги Исполнителя расцениваются по перечню: Вид услуг Объемы работ на рабочую смену Единица измерения Цена за ед.

измерения Минимальный заказ Выполнение работ по чистке от снежного покрова территории Заказчика и погрузке автотранспорта снегом с помощью погрузчика МКСМ 800 Площадь уборки не более 10000 М2, Объем погрузки до 100 М3 Час работы 1300 руб. 7 час на сумму 9100 руб.

Перевозка снега автомобилем-самосвалом КамАЗ Не менее 16 М3 Рейс (8 М3 ) 3000 руб. 2 рейса (6000 руб.)

Рабочий со снегометателем имеющий моторный привод. Уборка площади до 1000 М2 Рабочая смена 3500 руб. 3500 руб. Рабочий с лопатой для очистки труднодоступных мест Не определяются Рабочая смена 1500 руб.

Предлагаем ознакомиться: Менять права по месту прописки или нет

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.

Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.8. Адреса и банковские реквизиты сторон Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Исполнитель 9.

Подписи сторон Заказчик М. п. Исполнитель М. п. Приложение к договору № от » » 2006 г.

Исполнитель обязан: Оказать Услуги с надлежащим качеством. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.

1.4. настоящего договора. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 2 дней. 2.2. Исполнитель обязан выполнить работу лично за исключением, при необходимости, найма на выполнение грузоперевозок снега третьих лиц. 2.3.

Договор на оказание услуг по расчистке территории от снега

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 7.2.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. 8. Разрешение споров 8.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

Договор на оказание услуг по чистке снега с физическим лицом

Комплекс работ, предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее: — [ручная/механизированная] уборка территории от снега; — уборка снега с крыш; — удаление сосулек; — удаление наледи (промышленными альпинистами); — погрузка, вывоз и утилизация снега; — обработка территории антигололедным реагентом. 1.3.

Предлагаем ознакомиться: Договор посредника между продавцом и покупателем

Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего договора своими силами с использованием необходимых технических средств, принадлежащих ему. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные. 2.

Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора. 4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ.

4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы. 4.1.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1.

Выполнить уборочные работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении. 4.2.2.

Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

4.2.3.

7.2.

В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.

https://www..com/watch?v=7P7mOPKiKz8

Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ.

В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом. 6. Ответственность Сторон 6.1.

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Скачатьдоговор на работы по очистке кровли от снега и наледи
г. _______________ «__»___________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта)и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________________, с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта)стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в пункте 1.

2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи:

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____.

1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

1.3.1. Начало работ: __________________________________________.

1.3.2. Окончание работ: _______________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: _________________________.

2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. В течение _______________ с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.

2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения.

2.3. Подрядчик _______________ (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. Ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет _______________, представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру.

Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ.

В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.

3.3. Оплата выполненных работ производится в течение _____ дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ.

3.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от стоимости выполненных работ и предъявленных к оплате за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.5. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Приложение:

1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик Подрядчик _____________________ (__________) _____________________ (__________)

Образец договора на очистку кровли от снега

Скачатьдоговор на работы по очистке кровли от снега и наледи

Предмет и цель договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется выполнить работы по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи ___________________________, согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Смете выполнения работ (Приложение № 2), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы по ценам, указанным в настоящем договоре.

2.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС – _____%, _______ (______) РУБЛЕЙ __ (___) КОПЕЕК (далее – Цена Договора).

2.2.

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.6.

При нарушении Заказчиком сроков проведения платежей за исполненное обязательство, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в соответствии с требованиями действующего законодательства, но не более 5% суммы платежа. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, если задержка произошла по вине Исполнителя.

5.3.

Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии и выставленного ей другой стороной счета.

Претензия и счет высылаются в адрес виновной стороны заказной почтой по адресу, указанному стороной в настоящем договоре.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.3.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

4.4.

Образец договора на очистку кровли от снега и наледи

Обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить работу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.1.2.
Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора.

4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ.

4.1.4.
В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

4.1.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

4.2.
Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении.

4.2.2.

Образец договора на очистку кровли от снега наледи и сосулек

Важно

При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.

6.2.

В случае нарушения сроков оплаты услуг Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора.

6.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме.

6.4.

Образец договора на очистку крыши от снега по заявкам образец по 44-фз

В соответствии с Договором №_________ от «____» _____________ 20__ г. (далее – договор) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы.

2. Фактическое качество услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

______________________________________________________________________

Вышеуказанные услуги, согласно Договора должны быть выполнены «___» ____________ 20___ г., фактически выполнены «____»__________ 20___ г.

Скачать договор на очистку кровли от снега и наледи

Заказчику о необходимости выполнения дополнительных Работ, не учтенных в документации/калькуляции (Приложение , 5 и п.4), не вправе требовать оплаты этих Работ.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.3.Все уведомления, связанные с настоящим договором, должны направляться сторонами в письменной форме.

12.4.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по нему.

12.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13.

Скачать договор на очистку кровли от снега

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1.Приложениями к настоящему договору являются:

1. Стоимость работ;

2. Образец (форма) «акта технического состояния Объектов СПб»;

Образец (форма) «акта технического состояния (акт выявленных повреждений) во время производства работ»;

4.Техническая характеристика объектов подлежащих уборке от снега и наледи в СПб»;

5. Образец (форма) заявки на выполнение работ по договору.

13.2.

Указанные приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

«Заказчик»: порт Санкт-Петербург»

Адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5

Расчетный счет: 40702810800000001662 в КОМБАНК»

Кор./счет 30101810700000000704 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ в г.

Договор на очистку кровли от снега и наледи образец 2019

Приложение № 3

к договору

№___ от «___» ______ 20__ г.

ФОРМА

АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Москва «___» _________ 20___ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующей на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2014 года, с одной стороны, и ____________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Договор на очистку кровли от снега и наледи образец 2018

Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

2.4.7.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС ___%.

3.2.

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть подписано к настоящему договору.

9.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.

9.4.

Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

9.6.

Внимание

Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10. Реквизиты и подписи Сторон